(редакция от 27.07.2026)
г. Екатеринбург
«27» июля 2026 г.Общество с ограниченной ответственностью «Азиан Партс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Нагайева Альберта Рамиловича, действующего на основании Устава,
настоящим публикует на своём сайте в сети Интернет по адресу:
https://asianparts.ru/offer (далее – Сайт) настоящий Договор, который в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является предложением (публичной офертой) любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, желающему приобрести товар для использования в предпринимательской деятельности (далее – «Покупатель»), заключить настоящий Договор на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей оферты, свидетельствующим о заключении Покупателем с Поставщиком договора поставки на условиях настоящего Договора, является осуществление Покупателем
полной оплаты товара по счёту, выставленному Поставщиком,
в срок, установленный в таком счёте. При этом в счёте обязательно содержится прямая гиперссылка на текст настоящей оферты, размещённый на Сайте.
Дата
поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика
в размере 100% предоплаты (если иной размер предоплаты не указан в счёте) является датой заключения Договора поставки между Поставщиком и Покупателем.
Покупатель подтверждает, что перед оплатой счёта ознакомился с текстом оферты на Сайте и согласен со всеми её условиями.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобильные запасные части и сопутствующие товары (далее – «Продукция») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Номенклатура (ассортимент), количество, цена, срок поставки и иные условия поставки каждой партии Продукции определяются Сторонами на основании
устной или письменной заявки Покупателя (в том числе направленной по электронной почте) и указываются в Счетах на оплату, выставляемых Поставщиком.
Заявка должна содержать точное наименование, артикул (при наличии), количество и желаемый способ доставки. В случае отсутствия в заявке указанных сведений Поставщик вправе не приступать к её обработке до получения полной информации. Условия поставки соответствующей Продукции считаются согласованными с момента выставления Поставщиком Счета Покупателю.
1.3. Срок поставки исчисляется
с даты поступления 100% предоплаты на расчётный счёт Поставщика, если иное не указано в Счёте,
при условии наличия согласованной заявки (счёт считается согласованием заявки).
1.4. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена правами третьих лиц.
1.5. Продукция отпускается представителю Покупателя только при наличии оригинала доверенности от Покупателя и паспорта.
1.6. Продукция по настоящему Договору снабжается индивидуальной идентификационной маркировкой (далее – «Маркировка»). Маркировка может быть выполнена в виде наклейки (в том числе саморазрушающейся), скрытой (люминесцентной/УФ) метки, производственного клейма (теснения) или иным способом по усмотрению Поставщика.
Сведения о нанесенной на Продукцию Маркировке фиксируются Поставщиком в учетной системе. Способ фиксации, вид и место нанесения Маркировки определяются Поставщиком в одностороннем порядке.
Покупатель обязуется обеспечить сохранность Маркировки на протяжении всего срока владения Продукцией, в том числе при возврате Продукции. При возврате Продукции, ранее переданной Покупателю, Поставщик проводит идентификацию Продукции. В случае если возвращаемая Продукция не имеет Маркировки либо если Маркировка имеет следы повреждения, удаления, изменения либо если сведения о Маркировке не совпадают с данными, зафиксированными Поставщиком при отгрузке, такая Продукция признается имеющей признаки нарушения целостности и/или подмены. При выявлении указанных несоответствий Поставщик вправе в одностороннем порядке отказать Покупателю в удовлетворении требования, связанного с такой Продукцией (в том числе в принятии брака, гарантийного возврата или обмена),
а также отказать в приёмке такой Продукции от Покупателя, и инициировать проведение дополнительной проверки (экспертизы) за счет Покупателя.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Способы поставки и границы обязательств Поставщика
2.1.1. По умолчанию поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного в г. Екатеринбурге или г. Москве (далее – Склад). Покупатель (или его уполномоченный представитель) обязан самостоятельно прибыть на Склад и вывезти товар. В этом случае все расходы по транспортировке, выбор перевозчика, страхование груза и риски, связанные с перевозкой, полностью лежат на Покупателе.
2.1.2. По желанию Покупателя Поставщик может (но не обязан) организовать доставку продукции силами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Такая доставка осуществляется исключительно в пределах города, в котором находится Склад, с которого отгружается товар:
- если товар отгружается со склада в Екатеринбурге – доставка возможна только по адресам в г. Екатеринбурге;
- если товар отгружается со склада в Москве – доставка возможна только по адресам в г. Москве.
Доставка за пределы указанных городов Поставщиком не производится ни при каких обстоятельствах.
Покупатель обязуется обеспечить транспортным средствам с поставляемой продукцией беспрепятственный доступ к месту доставки. Если Покупатель откажет в доступе либо не обеспечит готовность принять груз, что повлекло простой транспортных средств, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,3% от стоимости поставляемой продукции за каждый день простоя.
2.1.3. Если Покупатель хочет получить товар в другом городе или регионе (за пределами Екатеринбурга или Москвы), он обязан самостоятельно организовать перевозку. В этом случае:
Поставщик передаёт товар первому перевозчику на своём Складе (в Екатеринбурге или Москве). Право собственности и риск случайной гибели/повреждения товара переходят к Покупателю в момент передачи перевозчику.
Поставщик может (по дополнительной договорённости) доставить товар до терминала транспортной компании, но только если этот терминал находится в том же городе, что и Склад (Екатеринбург или Москва). Все расходы по перевозке от этого терминала до конечного пункта (за пределами города) несёт Покупатель.
2.1.4. Если в заявке Покупателя способ поставки не указан, применяется условие самовывоза (п. 2.1.1). Если Покупатель в заявке указал адрес доставки за пределами города нахождения Склада, Поставщик вправе:
- не принимать такую заявку к исполнению и запросить уточнения; либо
- считать, что Покупатель выбрал самовывоз, и передать товар перевозчику на Складе; либо
- отказаться от исполнения заявки в части доставки и предложить Покупателю изменить условия.
2.1.5. Поставщик вправе по своему усмотрению выбрать, с какого из своих складов (Екатеринбург или Москва) производить отгрузку, если иное прямо не согласовано в заявке Покупателя. При этом все правила о доставке, указанные в настоящем пункте, применяются к тому складу, который фактически выбран Поставщиком.
2.2. Счёт формируется Поставщиком на основании поступившей Заявки Покупателя.
Срок действия счёта и срок для его оплаты составляют 3 (три) рабочих дня с даты выставления счёта. По истечении этого срока счёт аннулируется, и для поставки требуется выставление нового счёта (с возможным изменением цены и условий).
2.3. Продукция поставляется Покупателю в количестве и ассортименте, соответствующим согласованным заявкам по ценам согласно прайс-листу Поставщика, указанным в Счетах на оплату.
2.4. В случае, когда местом поставки является склад Поставщика, применяются следующие положения:
2.4.1. Срок поставки при самовывозе: Покупатель обязан вывезти товар со склада Поставщика в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты оплаты счёта (поступления денег на расчётный счёт Поставщика). Если иной срок указан в заявке и согласован Поставщиком (отражён в счёте), применяется согласованный срок.
2.4.2. Если Покупатель не вывез товар в срок, указанный в п. 2.4.1 (самовывоз), товар передаётся на ответственное хранение. За каждый день хранения, начиная с 4-го календарного дня после оплаты, Покупатель уплачивает 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости невывезенного товара за каждый день хранения. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по данной поставке, если просрочка вывоза превышает 10 (десять) календарных дней, и взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости товара, а также реализовать товар самостоятельно с зачётом полученных сумм в счёт погашения задолженности (в том числе штрафов и расходов на хранение).
2.4.3. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика в момент подписания Покупателем Универсального передаточного документа или иной документации, подтверждающей переход продукции Покупателю.
2.4.4. Риск случайной гибели и/или повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент, когда Поставщик считается выполнившим обязательство по поставке.
2.5. Срок поставки увеличивается на количество дней, равных количеству дней просрочки оплаты. Отсрочка отгрузки продукции по причине наличия задолженности по оплате не является нарушением срока поставки со стороны Поставщика.
2.6. Подписанием накладной Получатель (Покупатель) подтверждает отсутствие со своей стороны претензий к Поставщику по количеству, ассортименту, комплектности, повреждениям и несоответствию качества Продукции,
которые могли быть обнаружены при обычной приёмке.
2.7. Претензии могут быть заявлены Покупателем:
- по количеству, ассортименту, комплектности, дефектам и повреждениям–в момент передачи Продукции (при подписании накладной). В случае выявления недостачи, несоответствия ассортимента, явных дефектов, повреждений или иных несоответствий Продукции Получатель обязан в момент приемки Продукции совместно с представителем перевозчика (если доставка осуществлялась перевозчиком) или без него (при самовывозе) составить двусторонний акт. Акт с приложениями направляется Получателем Поставщику в течение 1 календарного дня с момента выявления несоответствий.
- по скрытым недостаткам (недостаткам, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке) – в течение 1 (одного) календарного дня с момента их обнаружения, но в любом случае не позднее окончания гарантийного срока, установленного на Продукцию. В уведомлении должны быть подробно описаны недостатки и приложены фото/видео материалы.
2.8. В каждой претензии должны быть указаны наименование и количество несоответствующей Продукции, номер и дата документа, по которому поставлена Продукция, суть претензии и требования Покупателя. Нарушение Покупателем указанных сроков и порядка уведомления дает Поставщику право не рассматривать претензию, а Продукция считается принятой Покупателем в надлежащем качестве и количестве, указанном в товарно-транспортной накладной.
2.9. В случае согласия с претензией Поставщик обязуется в течение
20 рабочих дней с момента получения
всех необходимых документов и самой продукции, принять бракованную продукцию, обменять или отремонтировать некачественную Продукцию.
2.10. Покупатель обязан в течение
1 дня с момента получения от Поставщика УПД подписать полученные документы и направить Поставщику, либо направить мотивированный отказ. В случае неполучения Поставщиком подписанного документа или мотивированного отказа в указанный срок, УПД считается признанным Покупателем, а Продукция – принятой без замечаний.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию по ценам, указанным в Счете на оплату. Цена Продукции включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату выставления Счёта.
3.1.1. В случае изменения ставки НДС в период действия Договора цена Продукции подлежит пересчёту с даты вступления в силу новой ставки, о чём Поставщик уведомляет Покупателя путём направления нового Счёта или дополнительного соглашения (в случае, если оно требуется по закону).
3.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
3.3. Поставка товара осуществляется на условиях 100% предоплаты. Оплата производится в срок, указанный в Счёте, но не позднее срока, установленного п. 2.2 Договора. Предоставление отсрочки или иного порядка оплаты возможно только путём заключения отдельного письменного соглашения.
3.3.1. Если в Счете предусмотрена отсрочка платежа (постоплата), то акцептом настоящей оферты и моментом заключения Договора поставки является подписание Покупателем универсального передаточного документа (УПД) или товарной накладной, подтверждающих получение Продукции либо передача Товара транспортной компании. В этом случае оплата Продукции производится Покупателем в срок, указанный в Счете, но не ранее даты заключения Договора.
3.4. По умолчанию поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза или отгрузки силами Покупателя через транспортную компанию по выбору Покупателя. Поставщик не несёт расходов на транспортировку, не выбирает перевозчика, не отвечает за его действия и не обязан страховать груз.
3.5. Для целей настоящего Договора Покупатель считается выполнившим обязательство по оплате, когда вся сумма оплаты
поступила на расчетный счет Поставщика.
3.6. При возникновении у Покупателя задолженности Поставщик по своему выбору без дополнительных уведомлений вправе:
- осуществить зачет платежа Покупателя по любому из Счетов в счет погашения существующей задолженности;
- приостановить/прекратить поставку в адрес Покупателя продукции до полного погашения задолженности. В этом случае Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки продукции.
3.7. При поставке товара на условиях отсрочки платежа товар считается предоставленным Покупателю на условиях коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). По истечении срока, установленного для оплаты товара, на сумму коммерческого кредита начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом в размере
0,1% в день от стоимости неоплаченного товара, начиная с 1 дня возникновения обязательства по оплате до дня фактического исполнения.
3.8. Стороны по настоящему Договору обязуются производить сверку взаимных расчетов. Поставщик направляет в адрес Покупателя оформленный со своей стороны акт сверки. Если Покупатель не возвратит Поставщику экземпляр акта сверки или не сообщит свои возражения в течение
10 календарных дней с даты получения такого акта, данные, изложенные в нем, считаются согласованными.
4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Покупатель обязан осмотреть продукцию при ее непосредственной передаче.
4.2. Приемка продукции по качеству, количеству, комплектности и ассортименту производится на основании данных, указанных в настоящем Договоре/Счете и документах, передаваемых с продукцией.
4.3. При выявлении
явного несоответствия качества и/или количества продукции условиям Договора или Счета Покупатель обязан:
- обеспечить сохранность Продукции;
- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления недостатков, но не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты передачи продукции, уведомить Поставщика об обнаруженном несоответствии и обеспечить вызов представителя Поставщика (при необходимости);
- при участии представителя Поставщика составить акт о выявленных недостатках продукции.
Если в течение
3 (трёх) календарных дней с даты передачи продукции Покупатель письменно не уведомил Поставщика об обнаруженном
явном несоответствии, то продукция считается принятой Покупателем по качеству, количеству, комплектности и ассортименту.
5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ
5.1. Поставляемая Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, установленным для данного вида Продукции.
5.2. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию устанавливается следующим образом:
5.2.1. На основные запасные части (за исключением товаров, перечисленных в п. 5.2.2) гарантийный срок составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты передачи Продукции Покупателю, если иной срок не указан в Счёте или спецификации (коммерческом предложении).
5.2.2. На расходные материалы, быстроизнашивающиеся детали и иные аналогичные товары, предназначенные для периодической замены в процессе эксплуатации (включая, но не ограничиваясь: масла, жидкости, смазки, охлаждающие жидкости, фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи зажигания, лампы, предохранители, тормозные диски/колодки, щётки стеклоочистителей, элементы крепления и уплотнения, а также любые другие комплектующие, подверженные естественному износу), гарантийный срок не устанавливается, если иное прямо не предусмотрено в Счёте. В этом случае Поставщик не несёт ответственности за качество таких товаров, за исключением случаев, когда недостатки возникли по вине Поставщика и доказаны Покупателем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
5.3. Гарантия Поставщика не распространяется на:
- дефекты, возникшие вследствие нарушения Покупателем инструкций по эксплуатации, монтажу, обслуживанию, условий хранения, транспортировки;
- дефекты, возникшие вследствие взаимодействия продукции с другой продукцией;
- дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы;
- продукцию, подвергшуюся чрезмерному износу;
- естественный износ.
5.4. В случае выявления дефектов в продукции в течение гарантийного срока Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о выявленных дефектах
в течение 1 (одного) календарного дня с даты обнаружения,
но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты истечения гарантийного срока. Уведомление должно содержать подробное описание дефектов, фотографии и (или) видеозапись.
5.5. Если продукция в период гарантийного срока окажется дефектной (и дефект не подпадает под исключения п.5.3), Поставщик вправе на свой выбор устранить обнаруженные дефекты или осуществить возврат
фактически уплаченной суммы за дефектную продукцию
(пропорционально стоимости дефектной части, если дефектен не весь товар). Срок устранения дефектов не может быть менее
12 недель с момента получения Поставщиком
бракованной продукции и всех необходимых документов.
5.6. На продукцию или ее узлы/детали, переданные взамен дефектных, новый гарантийный срок не устанавливается. Ремонт или замена не продлевает гарантийного срока.
5.7. Гарантийный срок считается автоматически истекшим, если продукция была подвергнута модификации и/или ненадлежащей транспортировке, хранению, эксплуатации или техническому обслуживанию.
5.8. Невзирая на течение гарантийного срока, Покупатель не вправе требовать его выполнения, если продукция не оплачена в полном объеме. Обязательства Поставщика по гарантии возникают только после полной оплаты продукции.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Покупатель обязан оплатить и принять Продукцию согласно условиям настоящего Договора.
6.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого товара до момента его вывоза Продукции Поставщиком или транспортной компанией.
6.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты продукции.
6.4. Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию на условиях настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере
0,3% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,3% от стоимости поставленной с нарушением срока продукции за каждый день просрочки, но не более
10% от стоимости такой продукции.
7.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. При просрочке Покупателем оплаты продукции на срок более
10 календарных дней Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соответствующего Счета и потребовать от Покупателя оплаты Продукции или возврата неоплаченной Продукции и уплаты неустойки.
7.6. Поставщик не несёт ответственности перед Покупателем за любые косвенные убытки, включая, но не ограничиваясь: упущенную выгоду, простой, повреждение иных узлов, деталей или имущества Покупателя, возникшие в результате использования или невозможности использования Продукции, а также за иные убытки.
7.7. При предъявлении Покупателем требований, вытекающих из поставки Продукции ненадлежащего качества, наличия дефектов (в том числе скрытых), некомплектности, а также в рамках гарантийных обязательств, общий совокупный размер ответственности Поставщика (включая уплату неустойки, возмещение реального ущерба, возврат уплаченной стоимости, расходы на устранение недостатков и иные имущественные санкции) ограничивается стоимостью той конкретной единицы (позиции) Продукции, которая указана в Счете и/или УПД и в отношении которой заявлена претензия. Указанное ограничение не применяется в случае причинения убытков умышленными действиями (бездействием) Поставщика.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, войну, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, пандемии, блокаду, эмбарго,
акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие ввоз/вывоз товаров, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
8.2. В случае, если весь или часть Товара является Товаром импортного производства, Стороны дополнительно согласовали следующие основания освобождения Поставщика от ответственности:
- принятие Европейским Союзом, США, ООН, Китаем, Российской Федерацией или иными государствами санкций или иных ограничений, препятствующих вывозу Товара из страны производства либо его ввозу на территорию РФ;
- принятие иностранной компанией, импортирующей товары на территорию РФ, решения о приостановлении/прекращении своей деятельности на территории РФ;
- задержка или запрет таможенных органов на выпуск товара.
8.3. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана направить письменное извещение другой Стороне в срок не позднее
5 рабочих дней с момента наступления форс-мажора.
8.4. Если указанные обстоятельства действуют более
3 месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков.
9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ9.1. Поставщик вправе приостановить передачу продукции до полной оплаты всей ранее переданной продукции (в случае отсрочки платежа) или осуществления всех предусмотренных Договором предварительных платежей в полном объеме. Приостановление исполнения обязательств Поставщика не будет являться нарушением условий Договора и не влечет ответственности Поставщика.
9.2. Покупатель не вправе отказываться от Договора в одностороннем порядке, за исключением случаев, когда такое право предоставлено Договором или законом.
Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при неоднократном (два и более раза) нарушении Покупателем сроков оплаты либо при однократном нарушении срока оплаты свыше 20 календарных дней.10. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
10.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель заверяет и гарантирует Поставщику, что на момент заключения, исполнения и в течение всего срока действия настоящего Договора:
10.1.1. Покупатель является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством РФ, и он не находится в процессе ликвидации или реорганизации.
10.1.2. Вся первичная документация, предоставляемая Поставщику по Договору, содержит достоверные сведения.
10.2. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Покупатель обязан возместить Поставщику все имущественные потери, возникшие у Поставщика в связи со следующими обстоятельствами:
- отказ налоговых органов в применении налоговых вычетов по НДС по операциям, связанным с исполнением настоящего Договора;
- исключение затрат Поставщика по сделке из расходов при исчислении налога на прибыль;
- доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок, причиной которых послужили действия (бездействие) Покупателя либо недостоверность предоставленных им сведений.
10.3. Поставщик направляет Покупателю мотивированное требование о возмещении потерь с приложением подтверждающих документов. Покупатель обязан возместить потери в течение
5 рабочих дней с даты получения указанного требования.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры по Договору подлежат урегулированию в претензионном досудебном порядке.
11.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение
10 дней со дня получения сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии.
11.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке Стороны обращаются в Арбитражный суд Свердловской области.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
12.2. В случае если неправомерные действия работников одной из Сторон установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте Поставщика по адресу:
https://asianparts.ru/offer и действует бессрочно до её отзыва Поставщиком.
13.2. Поставщик вправе в любое время изменить условия оферты или отозвать её, разместив новую редакцию на Сайте. Новая редакция вступает в силу с момента размещения, если иной срок не указан. Изменения не распространяются на договоры, заключённые (путём акцепта) до даты вступления изменений в силу.
13.3. Покупатель обязуется перед каждой оплатой счёта проверять актуальную версию оферты на Сайте. Продолжая использовать Сайт и оплачивать счета, Покупатель подтверждает согласие с действующей редакцией.
13.4. Документооборот по Договору может осуществляться в электронном виде. Настоящий Договор, все изменения, дополнения, иная корреспонденция могут быть подписаны и направлены Сторонами с использованием электронной почты. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами (документами), направленными по электронной почте
с заранее согласованных адресов.
Для Поставщика – Info@asianparts.ru. Для Покупателя – адрес электронной почты, указанный Покупателем в заявке или при оформлении заказа. Документы, направленные с этих адресов, признаются исходящими от Стороны.
Любая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую об изменении своего e-mail-адреса.Датой такого уведомления считается дата отправки электронного сообщения.
13.5. Документы, полученные стороной по электронной почте, а также документы, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью с указанием реквизитов сторон в тексте письма, допускаются в качестве письменных доказательств при рассмотрении спора в судебном порядке.
13.6. Стороны хранят конфиденциальность относительно всей информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Разглашение информации о предоставляемых ценах, скидках, условиях поставки является достаточным условием для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке и взыскания убытков.
13.7. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов и контактных данных в течение
5 дней с даты их изменения.
13.8. Настоящий Договор составлен и подписан Поставщиком в 1 (одном) подлинном экземпляре, размещен на Сайте Поставщика и имеет юридическую силу.
13.9. Поставщик обязуется размещать на Сайте новую редакцию оферты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты её вступления в силу, если иной срок не вызван изменениями законодательства или срочными требованиями регулирующих органов. При этом Поставщик вправе, но не обязан, направлять краткое уведомление об изменении оферты на электронные адреса Покупателей, указанные в их заявках, однако отсутствие такого уведомления не освобождает Покупателя от обязанности проверять актуальную редакцию оферты перед каждой оплатой (п. 13.3).
14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКАООО «АЗИАН ПАРТС»Юридический и почтовый адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
пр-кт Успенский, д. 62, офис 2
Тел/факс: +7(343)383-34-87
e-mail: Info@asianparts.ru
ИНН 6686016066, КПП 668601001, ОГРН 1126686019525
Р/с 40702810728690002518
В Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Генеральный директор __________________ /А.Р. Нагайев/